15 июня 2018 (14:04)
Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел дело по исковому заявлению муниципального автономного учреждения «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» (город Саратов) к обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Фортис» (город Волгоград) о взыскании пени по договору №12/17.
Из материалов дела следует, что между МАУ «ДФОСС» (заказчик) и ООО «Компания «Фортис» (подрядчик) был заключен договор строительного подряда №12/17 от 10.10.2017 года. Цена договора - 19 979 200 рублей 68 копеек, в том числе НДС 18%. В договоре определены все существенные условия (предмет и начальный и конечный сроки выполнения работ). Подрядчик должен был выполнить комплекс мероприятий по капитальному ремонту на стадионе «Авангард» (г. Саратов) до 30.11.2017 года. Дополнительными соглашениями стороны неоднократно вносили изменения в договор, в частности, изменяли срок окончания выполнения работ. Дополнительным соглашением №8 от 11.12.2017 года срок окончания работ был установлен до 15.12.2017 года. О выполнении ответчиком работ по договору и принятии истцом результата работ без замечаний и возражений свидетельствуют подписанные полномочными представителями сторон и скрепленные печатями организаций акты о приемке выполненных работ, представленные в материалы дела. Указанные в актах обстоятельства ответчиком не опровергнуты.
Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки. При проверке расчета неустойки судом установлено, что истец не учитывает того, что практически все работы были выполнены подрядчиком в пределах установленных сроков, за исключением работ, указанных в акте от 27.12.2017 года (нарушением установленного срока на 12 календарных дней). Таким образом, неустойка за нарушение сроков выполнения работ подлежит начислению за период с 16.12.2017 года по 27.12.2017 года, исходя из стоимости выполненных работ на сумму 2730056 рублей 26 копеек.
Суд частично удовлетворил исковое заявление МАУ «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений», взыскал с ООО «Компания «Фортис» в пользу МАУ «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» неустойку по договору №12/17 от 10.10.2017 года за период с 16.12.2017 года по 27.12.2017 года в размере 98 282 рублей 03 копеек. В удовлетворении искового заявления в остальной части истцу отказано.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Фото: СарБК.
